建设工程招标投标常用法律法规—文件汇编

《建设工程常用法律法规汇编》 一、法律类 1.中华人民共和国民法通则 2.中华人民共和国合同法 3.中华人民共和国招标投标法 4.中华人民共和国政府采购法 5.中华人民共和国建筑法 6.中华人民共和国城市房地产管理法 7.中华人民共和国土地管理法 8.中华人民共和国安全生产法 9.中华人民共和国国民事诉讼法 10.中华人民共和国国仲裁法 二、司法解释类 1.最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法能则》若干问题的意见 2.最高人民法院关于适用《中华人民共和国全同法》，若干问题的解释（一） 3.最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见 4.最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 5.最高人民法院关于建立工程价款优先受偿权问题的批复 6.最高人亿法院关于愈期付款金应当按照何种标准计算问题的批复 7.最高人民法院关于修改《最高人民法院关于愈期

本文从建设工程招标投标的理论基础谈起,阐述了我国工程建设招标投标法律制度框架体系,提出我国当前亟须通过制定《招标投标法实施细则》、完善与招投标代理相关的立法、建立统一的诚信法规体系来完善我国工程建设招标投标法律法规体系。

现在,作为建设工程中的招投标纠纷时有发生,究其根源我们不难发现,这是与招投标机制的不健全及有关法律还存在着这样或那样的盲区有很大的关系.本文既围绕《中华人民共和国招标投标法》的相关规定,探讨了招标投标中所存在的几个问题,“分包”纠纷不断、“履约”中问题连连、工程投标保证金“变味”等,政府期待部门不断完善法律法规,加强监管,明确责任,彻底遏制这些问题的发生.

南通市建设工程招标投标法律法规知识竞赛试题 姓名_________单位身份证号 一、单项选择题（共50题，每小题1分，每题的备选项中只有1个最符 合题意） 1、《中华人民共和国招标投标法》于（）开始施行。 a、2000年1月1日b、2000年7月1日 c、2001年1月1日d、1999年8月30日 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》是（）。 a、法律b、行政法规c、规章d、规范性文件 3、依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由（ ）制订，报国务院批准后公布施行。 a、国务院b、国务院发展改革部门会同国务院有关部门 c、国务院发展改革部门d、各级地方人民政府 4、下列不适用于《招标投标法》的货物采购是（）。 a、水电站的水轮发电机组（估算价9000万

南通市建设工程招标投标法律法规知识竞赛试题 姓名_________单位身份证号 一、单项选择题（共50题，每小题1分，每题的备选项中只有1个最符 合题意） 1、《中华人民共和国招标投标法》于（）开始施行。 a、2000年1月1日b、2000年7月1日 c、2001年1月1日d、1999年8月30日 2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》是（）。 a、法律b、行政法规c、规章d、规范性文件 3、依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由（ ）制订，报国务院批准后公布施行。 a、国务院b、国务院发展改革部门会同国务院有关部门 c、国务院发展改革部门d、各级地方人民政府 4、下列不适用于《招标投标法》的货物采购是（）。 a、水电站的水轮发电机组（估算价9000万

《通信建设工程常用法律法规及行业规范汇编》 一、法律类 1.中华人民共和国民法通则 2.中华人民共和国合同法 3.中华人民共和国招标投标法 4.中华人民共和国政府采购法 5.中华人民共和国建筑法 6.中华人民共和国土地管理法 7.中华人民共和国安全生产法 8.中华人民共和国劳动法 二、司法解释类 1.最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法能则》若干问题的意见 2.最高人民法院关于适用《中华人民共和国全同法》,若干问题的解释（一） 3.最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见 4.最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 5.最高人民法院关于建立工程价款优先受偿权问题的批复 6.最高人亿法院关于愈期付款金应当按照何种标准计算问题的批复 7.最高人民法院关于修改《最高人民法院关于愈期付款违约的金应当按照何种标准 计算总是的批复》的批复 8.

天津市建设工程招标投标规范 前言 为了贯彻《中华人民共和国招标投标法》及配套法规和规章，进一步规范房屋建筑和市 政基础设施项目招标投标活动，规范招标人和招标代理机构依法组织招标的行为，建立一个 统一、开放、竞争、有序的建筑市场，维护公平竞争的市场环境，天津市建设管理委员会组 织有关单位编写了《天津市建设工程招标投标规范》（以下简称“招投标规范”）。 本招投标规范分为18章，包括：总则、术语、招标范围规模标准、招标方式、招标资 格、招标、资格预审文件、资格预审、招标文件、投标交底答疑会、投标文件、开标、评标、 招标投标情况书面报告、工程标底和投标报价最高限价、施工招标评标办法、招标投标活动 的投诉、监督管理、附录。 本招投标规范由天津市建设管理委员会负责管理和解释.在使用过程中发现需修改和补 充之处，请将意见和有关资料报天津市建设工程招标监督管理站，以供今后再修

1 建设工程招标实务 第一章 第一节依法进行招标投标活动 一、主要法律、法规、规章依据: 1．《建筑法》―全国人大常委会1997年11月1日通过，1998年3 月1日起施行。 2．《招标投标法》―全国人大常委会1999年8月30日通过，2000 年1月1日起施行。 3．《建设工程质量管理条例》―国务院2000年第279号令，自2000 年1月30日起施行。 4．《工程建设项目的招标范围和规模标准规定》－国家计委令 第三号、2000年4月4日国务院批准，2000年5月1日国家计委发布 施行。 5．《房屋建筑工程质量保修办法》―建设部2000年80号令，自2000 年6月30日起施行。 6．《建筑工程设计招标投标管理办法》―建设部2000年82号令， 2000年10月18日发布施行。 7．《建设工程监理范围和规模标准规定》―建

编号：旺招字lj11027-00606号 云南省建设工程施工监理招标投标情况 报 告 书 工程名称：丽江民族中等专业学校实训楼和学生宿舍楼建设项目施工监理 招标人：丽江民族中等专业学校（公章） 招标代理：云南旺和招投标咨询有限公司丽江分公司（公章） 报告书要求 1、招标投标情况报告书由招标人在招标投标评标定标工作结束后，发 中标通知书之前向招标投标管理机构填报，一次招标填报一式二份，其中 招标人、招标投标管理机构各持一份（设计招标须填报三份）； 2、报告书内容要用钢笔或其他不易擦去的墨水笔如实填写且字迹清 楚； 3、招标人应在报告书上附下列材料原件或复印件： (1)招标公告或者投标邀请书（原件）; (2)招标文件、招标文件补充文件以及招标答疑资料（原件）； （3）专家评委抽取记录表（原件）； （4）评标委员会评标报告（原件）注：设有标底的应附标底； （5）

建设工程招标投标案例 背景： 某国有资金参股的智能化写字楼建设项目，经过相关部 门批准拟采用邀请招标方式进行施工招标。招标人于2012 年10月8日向具备承担该项目能力的a、b、c、d、e五家 投标人发出投标邀请书，其中说明，10月12日~18日9至 16时在该招标人总工办领取招标文件，11月8日14时为投 标截止时间。该五家投标人均接受邀请，并按规定时间提交 了投标文件。但投标人a在送出投标文件后发现报价估算有 较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份 书面声明，撤回已提交的投标文件。 开标时，由招标人委托的市公正处人员检查投标文件的 密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标人 a已撤回投标文件，故招标人宣布有b、c、d、e四家投标 人投标，并宣读该四家投标人的投标价格、工期和其他内容。 评标委员会委员全部由招标人

事项名称：建设工程招标投标监督备案 事项类型：承诺件 进驻政务大厅：是 承办部门：建设局 部门主页：http://www.***.*** 办理窗口：县政务服务中心双流县建设局窗口 承诺时限：3个工作日 法定时限：5个工作日 收费标准：不收费 联系电话：85817036 联系地址：县政务服务中心建设局窗口（棠湖北路3号） 网上审批：是 办理程序 第一步：国家投资项目招标监督（及合同）备案申请材料：1、 招标备案；2、中标（及合同）备案 第二步：非国家投资项目招标监督（及合同）备案和免予招标 （及合同）备案符合要求当场 申请材料 申请表格： 申请附件： o国家投资项目招标监督（及合同）备案申请材料说明：1、 招标备案(1)招标事项核准部门备案通知书或立项批复（查 验原件，收复印件）；(2)招标委托代理合同（若委托招标）； (3)

本文就工程招标投标在招标投标办事程序、评标办法、招标投标过程监管及后期实施监管中存在的问题,分析了成因,并提出了解决问题的办法和途径。

建设工程招标投标概述 教学目标 本章介绍了建设工程招标投标制度的相关基础知识。通过学习建设工程招标投标制度 的概念、特点、发展历史、主要形式和分类以及招投标代理制度等知识，重点掌握建 设工程招标投标实施的范围和建设工程招标工作程序。 教学要求 能力目标知识要点权重 了解相关知识招投标发展历史、招投标的目的、原则和特点15% 熟练掌握知识点 （1）建设工程招标的主要形式 （2）招投标代理制度 （3）建设工程招标范围 40% 运用知识分析案例建设工程招投标的主要工作内容、程序35% 第2章 27 建设工程招标投标概述第2章 引例 鲁布革水电站引水工程国际招标 从1949年建国以来，我国大型工程建设一直采用自营制方式：由国家拨款，国营工程局施工，建成 后移交管理部门生产运行，收益上交国家。20世纪80年代初，电力部决定鲁布革水电站部分建设资金利 用世界银行贷款

建设工程招标投标制度比较研究——招投标制度经过二百多年的发展，国际上已经形成了一套系统的，为许多国家、政府、企业共同遵循的招投标国际规则。系统地研究国际及外国建设工程招标投标主要法律制度，可以为我国招投标制度的发展和完善提供借鉴。完善我国建设...

随着我国市场经济的不断完善,建筑企业通过参与招投标获取工程施工任务已经是我国施工企业经营管理的核心任务,而工程项目投标的实质是各个投标人之间实力、资质、信誉之间的综合较量。投标人只要严格按照投标步骤进行,同时适当采用一些投标策略和技巧,可以在很大程度上提高中标几率。

第五章建设工程招标投标案例 【案例一】 背景： 某国有资金参股的智能化写字楼建设项目，经过相关部门批准拟采用邀请招标方式进行施 工招标。招标人于2012年10月8日向具备承担该项目能力的a、b、c、d、e五家投标人发出投标 邀请书，其中说明，10月12?18日9至16时在该招标人总工办领取招标文件，11月8日14时为投 标截止时间。该五家投标人均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标人a在送出投标 文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤 回已提交的投标文件。 开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人 员当众拆封。由于投标人a已撤回投标文件，故招标人宣布有b、c、d、e四家投标人投标，并宣 读该四家投标人的投标价格、工期和其他主要内容。 评标委员会委员全部由招标人直

建设工程招标投标程序 一、工程招标审核备案 由行业主管部门审核招标人或委托招标代理机构提交的招标资料，招标人或委托招标代理机 构需提交的招标资料包括： 1、发改局的立项批文或《投资许可证》； 2、建设用地批文（国土证）、《建设用地规划许可证》和用地红线图； 3、《建设工程规划许可证》和基底红线图； 4、开平市建设工程项目编号登记表； 5、开平市建设工程交易（招标）备案表； 6、招标公告或投标邀请书； 7、预审文件、招标文件、工程标底、工程量清单、最高报价备案； 8、资金证明文件； 9、建设项目监理合同； 10、设计文件审查批准书; 11、建筑工程消防设计备案受理凭证； 12、环境影响报告审批意见； 13、招标代理委托代理函； 14、招标代理委托合同书； 15、招标人、招标代理机构法人证明书、委托书； 16、招标人营业执照（副本）、法人证书、机构代码证； 17、外来企业备案表。

该文结合我国的"招标投标法"、"建筑法"等相关政策,对目前我国招标代理行业现状进行了分析,并提出了自己的一些体会。

基于合同法的要约与承诺，建设工程招标投标是工程交易中最关键、最重要的环节，具有严格的法定程序。但由于技术或管理方面的原因，部分环节在监管上仍存在一些难度，需要不断地加以改进。并逐步在全国范围内建立起公平、公正的招标投标环境。除招标投标程序外，在招标文件内容上，同样需要避免不公平因素的形成．尽可能减少由此给招标人带来的风险。

精品文档你我共享 aaaaaa 附件 广州市建设工程招标投标管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为进一步加强对本市建设工程招标投标的监 督管理，规范建设工程招标投标活动，完善有形建筑市场， 促进公开、公平、公正、择优原则的实现，根据《中华人民 共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条 例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》 等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。 第二条在本市辖区内新建、改建、扩建、装修、拆 除、修缮等市管、区管建设工程以及与工程建设有关的货物、 服务，适用本办法。 本办法所称建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管 道和设备安装工程、装修工程等。 第三条市发展改革部门负责招标投标活动的指导和 协调，对重大项目的工程招标投标实施监督检查；市、区建 设行政主管部门负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招 标投标活动的监督执法；市、区

工程编号： 深圳市建设工程施工 招标文件 工程名称：***酒店世纪楼客房改造装修工程 工程地点：深圳市福田区百花七路 招标人：深圳市**投资控股股份有限公司 招标时间：2006年6月8日 使用说明 一、为了规范工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根 据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国 合同法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《工程建设项目施工招标 投标办法》、《建设工程工程量清单计价规范》以及深圳市人民政府《关于进一步 加强建设工程施工招标投标管理的若干规定(试行)》等有关规定，结合建设工程 施工招标投标活动的需要，我司拟订了本建设工程施工招标文件。 二、《深圳市建设工程施工招标文件》(通用版)适用于深圳市人民政府《关 于进一步加强建设工程施工招标投标管理的若干规定(试行

北京市建设工程招标投标交易与监管平台 数字身份认证锁办理指南 2012年2月17日 目录 1.数字身份认证锁使用范围............................................................3 2.数字身份认证锁种类................................................................3 3.数字身份认证锁办理对象............................................................3 4.数字身份认证锁办理方式............................................................4 4.1.办理方式1：网上申请现场领取................