订立合同双方：

建设单位：____，以下简称甲方；

设计单位：____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条

工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

第二条

甲方的义务

1．甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、 运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文 件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条

乙方的义务

1．乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件；在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件；在__年__月__日以 前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费， 另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条

设计的修改和停止

1．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第七条

其它

_________________________________。

本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

代表人：___

代表人：____

联系人：____

联系人：____

通讯处：____

通讯处：____

电话或电报：____

电话或电报：____

开户银行：____

开户银行：____

帐号：____

帐号：____

__年__月__日订2100433B

书名:建设工程合同

出版社:知识产权出版社

定价:39

作者:何伯洲、周显峰

印刷日期:2003-6-1

出版日期:2003-6-1

精装平装_开本_页数:平装32开，345页

合同法 第十六章 建设工程合同

第二百六十九条　建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第二百七十条　建设工程合同应当采用书面形式。

第二百七十一条　建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第二百七十二条　发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给 第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

第二百七十三条　国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

第二百七十四条　勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第二百七十五条　施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

第二百七十六条　建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第二百七十七条　发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

第二百七十八条　隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百七十九条　建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第二百八十条　勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第二百八十一条　因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第二百八十二条　因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

第二百八十三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十五条　因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第二百八十六条　发包人未按照约定支付价款的。

第二百八十七条　本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。

第一章　建设工程合同概论

1.什么是建设工程合同？

2.建设工程合同有什么特征？

3.建设工程合同有什么作用？

4.如何订立建设工程合同？

5.建设工程合同的订立应遵循什么原则？

6.合同在建设工程项目管理中的地位如何？

7.为什么要加强建设工程合同管理？

8.建设工程合同管理的任务是什么？

9.目前建设工程合同管理存在什么问题？

10.如何加强建设工程合同管理？

第二章　建设工程合同法律基础

11.与建设工程合同直接相关的法律有哪些？

12.什么是法律关系？有哪些特征？

13.什么是民事法律关系？

14.什么是合同法律关系？

15.什么是合同法律关系主体？

16.什么是合同法律关系客体？有哪几类？

17.什么是合同法律关系的内容？

18.什么是自然人？其内涵是什么？

19.什么是法人？有哪些特征？

20.什么是其他组织？

21.什么是法律事实？

22.什么是代理？

23.代理有什么特征？

24.代理有哪几种类型？

25.代理关系在什么情况下终止？

26.什么是合同担保？

27.什么是保证？保证的方式和内容是什么？

28.保证有哪几种类型？

29.什么是抵押？

30.什么是质押？

31.什么是留置？

32.什么是建设工程一切险？

33.什么是安装工程一切险？

34.什么是合同的公证？

35.什么是合同的鉴证？

36.申请合同鉴证应提供哪些材料？

第三章　合同法概述

第一节　合同及合同法基本概念

37.什么是合同？

38.合同有什么法律特征？

39.合同有几种类型？

40.什么是合同法？

41.合同法有什么特征？

42.合同法的调整范围是什么？

43.什么是合同法的基本原则？

44.什么是平等原则？

45.什么是自愿原则？

46.什么是公平原则？

47.什么是诚实信用原则？

48.什么是合法原则？

第二节 合同的订立

50．什么是合同的订立"para" label-module="para">

51．什么是合同的形式"para" label-module="para">

52．什么是合同的口头形式"para" label-module="para">

53．什么是合同的书面形式"para" label-module="para">

54．什么是合同确认书"para" label-module="para">

55．合同形式欠缺有什么法律后果"para" label-module="para">

56．合同的一般条款包括哪些内容"para" label-module="para">

57．什么是合同的法定条款"para" label-module="para">

58．什么是要约"para" label-module="para">

59．要约的构成需要具备哪些要件"para" label-module="para">

60．什么是要约邀请"para" label-module="para">

61．要约与要约邀请有什么区别"para" label-module="para">

62．要约在什么时间生效"para" label-module="para">

63．什么是要约的有效期限"para" label-module="para">

64．要约法律效力的内容是什么"para" label-module="para">

65．什么是要约的撤回"para" label-module="para">

66．什么是要约的撤销"para" label-module="para">

67．什么是要约的失效"para" label-module="para">

68．什么是承诺"para" label-module="para">

69．一项有效的承诺，必须具备哪些构成要件"para" label-module="para">

70．承诺在什么时候生效"para" label-module="para">

7L什么是承诺的撤回、延迟"para" label-module="para">

72．什么是合同示范文本"para" label-module="para">

73．什么是格式条款合同"para" label-module="para">

74．根据立法界定，格式条款具有哪些法律特征"para" label-module="para">

75．什么是合同成立"para" label-module="para">

76．合同成立的要件有哪些"para" label-module="para">

77．合同成立的时间如何确定"para" label-module="para">

78．合同成立的地点如何确定"para" label-module="para">

"para" label-module="para">

80．在什么情形下，需要承担缔约过失责任"para" label-module="para">

81．缔约过失责任的成立需要什么条件"para" label-module="para">

82。缔约过失责任的赔偿范围是什么"para" label-module="para">

第三节 合同的法律效力

83．什么是合同的效力"para" label-module="para">

84．合同生效应具备什么要件"para" label-module="para">

85．合同的生效时间怎么确定"para" label-module="para">

86．合同的成立与合同的生效有哪些区别和联系"para" label-module="para">

87．什么是效力待定的合同"para" label-module="para">

88．什么情形的合同属于效力待定合同"para" label-module="para">

89．什么是无效合同"para" label-module="para">

90．在什么情况下合同无效"para" label-module="para">

91．什么是免责条款"para" label-module="para">

92。什么是合同撤销"para" label-module="para">

93．在什么情形下， 当事人一方可请求人民法院或者

仲裁机构变更或者撤销合同"para" label-module="para">

94．在什么情形下撤销权消灭"para" label-module="para">

95．合同无效或合同被撤销后的法律后果是什么"para" label-module="para">

96．合同生效后， 当事人名称或法定代表人变更、

当事人合并或分立对合同效力有什么影响"para" label-module="para">

第四节 合同的履行

97．什么是合同的履行"para" label-module="para">

98．合同履行过程中应该遵循什么原则"para" label-module="para">

99。什么是合同履行中的实际履行原则"para" label-module="para">

100．什么是合同履行中的全面履行原则"para" label-module="para">

101．什么是合同履行中的诚实信用原则"para" label-module="para">

102．什么是合同履行中的经济合作原则"para" label-module="para">

103．什么是合同履行中的协作履行原则"para" label-module="para">

104．合同空缺条款的履行规则是什么"para" label-module="para">

105．合同履行中，什么是债务人向第三人履行债务

的合同"para" label-module="para">

106．什么是由第三人向债权人履行债务的合同"para" label-module="para">

107．什么是合同履行中的抗辩权"para" label-module="para">

108．什么是同时履行抗辩权"para" label-module="para">

109．同时履行抗辩权的构成需要哪些要件"para" label-module="para">

110．什么是先履行抗辩权"para" label-module="para">

111．先履行抗辩权的构成需要哪些要件"para" label-module="para">

112．应当先履行债务的当事人在哪些情况下可以

中止履行"para" label-module="para">

113．什么是后履行抗辩权"para" label-module="para">

114．什么是债权人的代位权"para" label-module="para">

115．什么是债权人的撤销权"para" label-module="para">

116．撤销权的行使必须符合哪些客观要件和

主观要件"para" label-module="para">

117．撤销权的行使期限是什么"para" label-module="para">

118．债权人对撤销权的行使有什么法律效力"para" label-module="para">

第五节 合同的变更、转让和终止

119．什么是合同的变更"para" label-module="para">

120．合同变更需要具备哪些条件"para" label-module="para">

121．合同变更产生什么法律效力"para" label-module="para">

122．什么是合同的转让"para" label-module="para">

123．什么是合同债权转让"para" label-module="para">

124．什么是合同债务承担"para" label-module="para">

125．什么是合同的权利和义务同时转让"para" label-module="para">

126．合同转让与合同变更有什么区别"sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1]

127．当事人合并、分立后的债权、债务关系

如何承担"para" label-module="para">

128．什么是合同权利义务终止"para" label-module="para">

情况下终止"para" label-module="para">

129．合同权利义务终止后，其法律效力如何"para" label-module="para">

130．什么是合同的解除"para" label-module="para">

131。合同解除应具备哪些要件"para" label-module="para">

132．合同解除的程序是什么"para" label-module="para">

133．合同解除与合同变更有什么区别"para" label-module="para">

134．合同解除与合同撤销有什么区别"para" label-module="para">

135．合同解除后有什么法律效果"para" label-module="para">

第六节 合同的违约责任与合同争议的解决

136。什么是违约责任"para" label-module="para">

137．违约责任有什么特征"para" label-module="para">

138。当事人承担违约责任有什么条件"para" label-module="para">

139。当事人如何承担违约责任"para" label-module="para">

140．什么是违约行为"para" label-module="para">

141．什么是履行不能"para" label-module="para">

142．什么是拒绝履行"para" label-module="para">

143．什么是迟延履行"para" label-module="para">

144。迟延履行和拒绝履行的关系是什么"para" label-module="para">

145．什么是不完全履行"para" label-module="para">

146．什么是预期违约"para" label-module="para">

147．承担违约责任的方式有几种"para" label-module="para">

148．什么是继续履行"para" label-module="para">

149。继续履行有什么特点"para" label-module="para">

150．在什么情况下可以不继续履行合同"para" label-module="para">

151．什么是赔偿损失"para" label-module="para">

152．损失赔偿有什么法律特征"para" label-module="para">

153．什么是完全赔偿原则"para" label-module="para">

154．什么是赔偿损失的限制规则"para" label-module="para">

155．什么是违约金"para" label-module="para">

156．违约金具有什么特点"para" label-module="para">

157．什么是定金"para" label-module="para">

158．定金具有什么特点"para" label-module="para">

159．什么是定金合同"para" label-module="para">

160．定金合同有什么法律特征"para" label-module="para">

161．定金合同包括哪些内容"para" label-module="para">

162．其他补救措施包括哪些"para" label-module="para">

163．在什么情况下可以强制违约方履行"para" label-module="para">

164．什么是不可抗力"para" label-module="para">

165．不可抗力有什么特征"para" label-module="para">

166．不可抗力产生什么法律后果"para" label-module="para">

167．发生免责条款的不可抗力应符合哪些条件"para" label-module="para">

168．合同争议有几种解决方法"para" label-module="para">

169．什么是合同争议的和解解决"para" label-module="para">

170．和解解决合同争议应遵循什么原则"para" label-module="para">

171．什么是合同争议的调解解决"para" label-module="para">

172．调解解决合同争议应遵循什么原则"para" label-module="para">

173．调解解决合同争议有哪些类型"para" label-module="para">

174．什么是合同争议的仲裁解决"para" label-module="para">

175．仲裁解决的特点是什么"para" label-module="para">

176．仲裁的基本原则有哪些"para" label-module="para">

177．什么是仲裁协议"para" label-module="para">

178．什么是合同争议的诉讼解决"para" label-module="para">

179．仲裁与调解有什么异同点"para" label-module="para">

180．仲裁与诉讼有什么异同点"para" label-module="para">

181．建设工程合同纠纷的管辖如何确定"para" label-module="para">

182．诉讼中的证据有哪些"para" label-module="para">

第四章 建设工程招标投标管理

183．什么是建设工程招标投标"para" label-module="para">

184．招标投标的性质是什么"para" label-module="para">

185．招标投标有哪些范围"para" label-module="para">

186．招标投标有哪些种类"para" label-module="para">

187．招标投标有哪些法律基础"para" label-module="para">

188．如何办理招标备案"para" label-module="para">

189．什么是招标广告"para" label-module="para">

190．什么是对投标者的资格预审"para" label-module="para">

191．资格评审一般包括哪些主要内容"para" label-module="para">

192。如何编制招标文件"para" label-module="para">

193。什么是招标文件的发售和修改"para" label-module="para">

194．招标人组织投标人现场考察，主要了解

哪些情况"para" label-module="para">

195．工程建设投标前，需要哪些信息的收集"sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1]

196．建设工程投标中，如何研究招标文件"para" label-module="para">

197．如何调查投标环境、确定投标策略"para" label-module="para">

19&投标书有哪些主要内容"para" label-module="para">

199．什么是投标担保"para" label-module="para">

200．什么是工程招标代理合同"para" label-module="para">

201．工程招标代理合同的基本条款是什么"para" label-module="para">

202．工程招标代理合同中受托人有什么权利和义务"para" label-module="para">

203．工程招标代理合同中招标人有什么权利和义务"para" label-module="para">

204．建设工程招投标的基本原则是什么"para" label-module="para">

205．中标无效的情形主要有哪些"para" label-module="para">

206。投标中，什么是低于成本报价"para" label-module="para">

207。什么是串通投标"para" label-module="para">

208．什么是联合体"para" label-module="para">

第五章 建设工程勘察 设计合同

第一节 勘察、设计合同概述

209．什么是建设工程勘察、设计合同"para" label-module="para">

210．建设工程勘察、设计合同有哪些特征"para" label-module="para">

211．勘察、设计合同有什么法律规范"para" label-module="para">

212．什么是勘察合同示范文本"para" label-module="para">

213．什么是设计合同示范文本"para" label-module="para">

第二节 勘察、设计合同的订立

214．勘察、设计的发包方式有几种"para" label-module="para">

215．工程建设对勘察设计发包方、承包方有

什么要求"para" label-module="para">

216．勘察、设计合同主体承担的业务范围有哪些"para" label-module="para">

217．勘察、设计招标的方式有哪些"para" label-module="para">

218．设计招标的程序是什么"para" label-module="para">

219．勘察、设计招标的文件包括哪些内容"para" label-module="para">

220．工程设计投标须经过哪些过程"para" label-module="para">

221．工程勘察、设计招标投标中如何评标、定标"para" label-module="para">

222．建设工程勘察、设计合同的主客体应具备

什么资格"para" label-module="para">

223．建设工程勘察、设计合同中发包人如何规范

自己的行为"para" label-module="para">

224．建设工程勘察、设计合同的订立采用什么样的

形式与程序"para" label-module="para">

225．建设工程勘察、设计合同中具备哪些主要条款"para" label-module="para">

第三节 勘察、设计合同的履行

226．什么是注册建筑师"para" label-module="para">

考试的条件是什么"para" label-module="para">

227．注册建筑师有哪些权利和义务"para" label-module="para">

228．勘察、设计人员的职业道德准则是什么"para" label-module="para">

229．勘察合同发包人的义务有哪些"para" label-module="para">

230．勘察合同承包人的义务有哪些"para" label-module="para">

231．设计合同发包人的义务有哪些"para" label-module="para">

232．设计合同承包人的义务有哪些"para" label-module="para">

233．工程勘察、设计单位的质量责任和义务有哪些"para" label-module="para">

234．如何进行设计的修改和终止"para" label-module="para">

235．如何计算勘察、设计费及如何拨付"para" label-module="para">

236。勘察合同中的违约责任主要有什么"para" label-module="para">

237。设计合同中的违约责任主要有什么"para" label-module="para">

238．拖延交纳勘察、设计文件应承担什么法律责任"para" label-module="para">

239．在什么情形下，勘察、设计合同需要索赔"para" label-module="para">

第四节 勘察、设计合同的管理

240．建设工程勘察、设计分包如何确定"para" label-module="para">

241．设计阶段监理的内容有哪些"para" label-module="para">

242．发包人对勘察、设计合同管理的重要依据

是什么"para" label-module="para">

243．承包人(勘察人、设计人)如何对勘察、设计

合同进行管理"para" label-module="para">

244．建设行政主管部门和工商行政管理部门的

主要职能是什么"para" label-module="para">

第六章 建设工程施工合同

第一节 建设工程施工招标投标

245。建设部负责全国工程建设施工招标投标工作

管理的主要职责是什么"para" label-module="para">

246．省、直辖市、 自治区人民政府建设行政主管

部门对招标投标工作管理的主要职责是什么"para" label-module="para">

247．施工招标投标办事机构的主要职责是什么"para" label-module="para">

248．国务院工业、交通部等部门对重大建设项目施工

招标工作管理的主要职责是什么"para" label-module="para">

249．建设单位进行施工招标应具备哪些条件"para" label-module="para">

250．建设工程项目进行施工招标应具备哪些条件"para" label-module="para">

251．招标代理机构应具备什么资质条件"para" label-module="para">

252．工程建设施工招标有哪几种形式"para" label-module="para">

253．工程建设施工招标的程序是什么"para" label-module="para">

254．工程建设施工的招标文件包括哪些内容"para" label-module="para">

255．标底的编制程序是什么"para" label-module="para">

256．标底的编制原则是什么"para" label-module="para">

257．标底的编制依据是什么"sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1]

258．工程建设施工招标投标中，投标人应提供

哪些材料"para" label-module="para">

259．评标的方法有哪些"para" label-module="para">

260．工程建设施工招标投标中如何开标、评标

和定标"para" label-module="para">

第二节 建设工程施工合同的订立

261．什么是建设工程施工合同"para" label-module="para">

262．什么是施工合同中的承包人和发包人"para" label-module="para">

263．建设工程施工合同的法律规范有哪些"para" label-module="para">

264．施工合同有什么特点"para" label-module="para">

265．订立施工合同应具备什么条件"para" label-module="para">

266．订立施工合同应当遵循什么原则"para" label-module="para">

267．施工合同的订立程序是什么"para" label-module="para">

268．《建设工程施工合同(示范文本)》由哪些

部分组成"para" label-module="para">

269．施工合同文件的组成及解释顺序是什么"para" label-module="para">

270．建设工程施工合同应包括哪些条款"para" label-module="para">

271．建筑业企业资质有哪些类别"para" label-module="para">

272． 《施工总承包企业资质等级标准》分为哪些专业"para" label-module="para">

273．房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准

是什么"para" label-module="para">

274．公路工程施工总承包企业资质等级标准是什么"para" label-module="para">

275．机电安装工程施工总承包企业资质等级标准

是什么"para" label-module="para">

第三节 建设工程施工合同的履行

276．施工合同中发包人的工作是什么"para" label-module="para">

277．施工合同中承包人的工作是什么"para" label-module="para">

278．什么是工程师"para" label-module="para">

279．工程师的职责是什么"para" label-module="para">

280．什么是项目经理"para" label-module="para">

281．项目经理的职责是什么"para" label-module="para">

282．施工企业怎样做好质量管理工作"para" label-module="para">

283．如何理解施工合同的适用标准、规范"para" label-module="para">

284．如何加强对施工合同图纸的管理"para" label-module="para">

285．施工合同中，对材料设备质量有什么要求"para" label-module="para">

286．发包人供应材料设备时如何对质量进行控制"para" label-module="para">

287．承包人采购材料时如何对材料设备进行

质量控制"para" label-module="para">

288．施工单位的质量责任和义务有哪些"para" label-module="para">

289．竣工交付使用的工程须符合哪些要求"para" label-module="para">

290．建设单位的质量责任和义务有哪些"para" label-module="para">

291．房屋建设开发公司开发经营的工程须符合

哪些要求"para" label-module="para">

292．建筑材料、构配件生产及设备供应单位的质量责任

和义务有哪些"para" label-module="para">

293．建筑材料、构配件及设备质量应符合哪些要求"para" label-module="para">

294．发包人能否对作业进度、质量进行检查"para" label-module="para">

如何检查"para" label-module="para">

295．什么是工程质量标准"para" label-module="para">

296．在工程验收时，如何对工程质量进行检查

和返工"para" label-module="para">

297．对隐蔽工程如何进行验收"para" label-module="para">

298．什么是重新检查"para" label-module="para">

299．怎样组织试车"para" label-module="para">

300．合同双方的试车责任是什么"para" label-module="para">

301．工程项目竣工验收有哪些作用"para" label-module="para">

302．在质量控制中，竣工验收的程序是什么"para" label-module="para">

303．竣工验收中，承发包双方的具体工作程序和

责任是什么"para" label-module="para">

304．质量保修书包括哪些内容"para" label-module="para">

305．工程质量的侏修范围和内容是什么"para" label-module="para">

306．质量保证期有多久"para" label-module="para">

307．承包人的质量保修责任是什么"para" label-module="para">

308．什么是施工合同的进度控制"para" label-module="para">

309．如何做好施工准备阶段的进度控制"para" label-module="para">

310．如何做好施工阶段的进度控制"para" label-module="para">

311．在什么情况下可以暂停施工"para" label-module="para">

312．施工过程中如果发生设计改变，要如何处理"para" label-module="para">

313．什么情况下，工期延误了可以顺延"para" label-module="para">

314．工程竣工验收的过程是怎样的"para" label-module="para">

315．若发包人要求提前竣工应如何做"para" label-module="para">

316．如何确定施工合同价款"para" label-module="para">

317．可调价格合同中的合同价款应如何调整"para" label-module="para">

318．什么是追加合同价款和费用"para" label-module="para">

319．什么是工程预付款"para" label-module="para">

320．如何确认工程的工程量"para" label-module="para">

321．工程款(进度款)有哪些结算方式"para" label-module="para">

322．工程款(进度款)的支付程序和责任是什么"para" label-module="para">

323．工程变更价款的确定程序是什么"para" label-module="para">

324．变更价款的确定方法是什么"para" label-module="para">

325．在安全施工中，涉及哪些费用"para" label-module="para">

由谁承担"para" label-module="para">

326．在专利技术及特殊工艺方面涉及哪些费用"para" label-module="para">

327．如果在施工中发现文物或地下障碍物，应

如何处理"para" label-module="para">

328．怎样进行竣工结算"para" label-module="para">

329．质量保修金如何处理"para" label-module="para">

330．建设工程质量监督管理制度的主要内容是什么"para" label-module="para">

第四节 建设工程施工合同的管理

331．什么是建设工程施工合同管理"para" label-module="para">

332。不可抗力发生后应如何处理"para" label-module="para">

333．发生不可抗力时，责任如何承担"para" label-module="para">

334．如何进行工程保险"para" label-module="para">

335．如何进行工程担保"para" label-module="para">

336．建筑安装工程实行工程总分包的条件和

范围是什么"para" label-module="para">

337．建筑安装工程总包单位的责任是什么"para" label-module="para">

338．建筑安装工程分包单位的责任是什么"para" label-module="para">

339．建设工程合同有哪两种承包方式"para" label-module="para">

340．什么是建设工程分包合同"para" label-module="para">

341．什么是建设工程的转包合同"para" label-module="para">

342。什么是发包人违约"para" label-module="para">

343。发包人承担违约责任的方式有哪些"para" label-module="para">

344。哪些行为属于承包人违约"para" label-module="para">

345．承包人承担违约责任的方式有哪些"para" label-module="para">

346．如何解决施工合同的争议"para" label-module="para">

347．争议发生后，在什么情况下当事人可停止履行

施工合同"para" label-module="para">

348．对建设工程发包如何实施管理"para" label-module="para">

349．对建设工程承包如何实施管理"para" label-module="para">

第七章 建筑工程涉及的其他合同

第一节 建设工程委托监理合同

350．什么是委托合同"para" label-module="para">

351．委托合同的适用范围是什么"para" label-module="para">

352．委托合同中委托人有哪些义务"para" label-module="para">

353．委托合同中，受托人有哪些义务"para" label-module="para">

354．什么是工程建设监理"para" label-module="para">

355．工程建设监理的范围是什么"para" label-module="para">

356．工程建设监理的性质是什么"para" label-module="para">

357．工程建设监理的依据是什么"para" label-module="para">

358．工程建设监理的具体内容是什么"sup--normal" data-sup="1" data-ctrmap=":1,"> [1]

第八章　建设工程索赔

附录

参考文献2100433B

《合同法》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合伺。建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。《合同法》第l6章“建设工程合同”中规定：“本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。”建设工程合同可分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

建设工程施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。