钢缆特订条款

36 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义（详见通用条款） 2、合同文件组成及解释顺序 2.1合同文件组成及解释顺序如下： 合同文件应能相互解释、互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺 序按《通用条款》约定排列，《招标文件》也作为合同文件的组成部分 3、语言文字和适用法律、法规 3.1本合同除使用汉语外，还使用不采用语言文字。 3.2需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、法规及省、市有关规定。 4、适用标准、规范 4.1适用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 4.2国内没有相应标准、规范时的约定：不采用 5、图纸 5.1发包人向承包人提供图纸套数：陆套 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内 37 5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：不采

第二章合同条款 合用建设部、国家工商行政管理局 1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建 ［1999］313号） 通用条款（略） 合同专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、标标通知书、投标书及其附件、本合同专用 条款不、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、招标文件、工程量清单、工 程报价书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。 2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：所有现行适用的法律。 2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：所有现行适用的标准、规范 发包人提供标准、规范的时间：发包不提供。 国内没有相应标准、规范时的约定：签订合同时双方具体协商。 3、图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同生效后提供肆套施工图

1 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：协议书、洽商变更、投标文件等明确双方权利义务的往来函件、合同补 充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。 进一步规定如下： 对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准； 除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件，以及 双方往来函件也视为本合同组成部分。 2.语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除用汉语外，还使用（汉语）语言文字。 2.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质 量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法律、法规。 2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制

第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义（详见通用条款） 2、合同文件组成及解释顺序 2.1合同文件组成及解释顺序如下： 合同文件应能相互解释、互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺 序按《通用条款》约定排列，《招标文件》也作为合同文件的组成部分 3、语言文字和适用法律、法规 3.1本合同除使用汉语外，还使用不采用语言文字。 3.2需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、法规及省、市有关规定。 4、适用标准、规范 4.1适用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 4.2国内没有相应标准、规范时的约定：不采用 5、图纸 5.1发包人向承包人提供图纸套数：陆套 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内 5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：不采用 6、通知 6.1承包人的地址：大连市甘井子区南松路

汽车坡道工程项目技术条款 3-1 第三部分技术条款 1、工作范围 投标人应确认其投标价格包含招标文件所要求的深化设计、采购和施工，以 及在保修阶段的技术支持等全部工作内容和服务范围，并对不包括的工作内容和 服务范围进行详细说明。如果有任何与招标文件不一致之处，须详细描述并在本 章附表列明。 2、项目执行 投标人应提供初步的项目执行计划，其中至少应包括以下内容： 2.1总体项目实施方法 投标人应概述其所投标项目实施途径，说明现场办公之间的组织结构关系。 投标人应说明各主要工作将在何处进行以及如何划分各方的责任。 2.2项目控制 投标人应概述在项目的所有阶段和各个地点如何进行有效的项目管理和控 制，并应说明其项目控制程序 2.3组织机构图和关键人员 投标人应根据各阶段和各方面的详细执行计划，考虑其组织机构。 投标人应提供项目不同阶段的组织机构图，标明建议执行该工作的

仲裁条款——当事人协商决定：出现了合同争议后，将合同争议交由某一仲裁委员会进行仲裁，双方当事人这样的合同约定就是仲裁条款。仲裁条款的约定目的在于，合同如发生争议，将合同争议交由约定的仲裁委员会来裁决，排除了人民法院对该案件的管辖权。

某路桥工程合同专用条款、合同通用条款——第1条　　1.1定义　　在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有本条所指的含义：　　（1）a.业主xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。　　b.承包人指其投标已为业主所接受，并与业主签订了...

第一部分协议书 承包人(全称)： 分包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简 称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承 包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 承包人指在总承包合同《协议书》中约定的被发包人接受的具有工程施工总 承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。作为发包分包工 程的承包人必须是依法取得各类施工总承包资质的企业。分包人指在本合同《协 议书》中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当 事人资格的合法继承人。作为分包工程的分包人必须是依法取得专业承包资质的 企业。承包人和分包人的名称应完整准确，不应用简称，应该按照营业执照上的 名称填写

浅谈fidic条款——随着我国加入wto和申办奥运的成功，参照fidic条款实施国际惯例招标的项目越来越多，特别是建设部《工程量清单计价规范》已颁布实施，标志着我国工程建设与国际惯例接轨的步伐已经加快。因此，对广大的施工、监理、开发、建设单位熟悉、掌握fi...

第一节通用合同条款 通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第 四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。 第二节专用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1.2.2发包人：重庆市万州区罗田镇梓桐村村民委员会 1.1.2.6监理人：。 1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。 姓名：。 职称：。 联系电话：。 电子信箱：。 通信地址：。 1.1.2.9专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。 1.1.2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。 1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订

第一节通用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1合同 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标 函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲， 以及其他构成合同组成部分的文件。 1.1.1.2合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。 1.1.1.3中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。 1.1.1.4投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。 1.1.1.5投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投 标函附录”的函件。 1.1.1.6委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。 1.1.1.7监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。 1.1.1.8监理报酬清单：指监理人投标文件中的监

bim合同要求 14.1承包人应无条件服从及配合发包人在本项目上实施的项目信息化管理 工作，并为此按发包人信息化管理的要求配备足够的人员、计算机和网络设备以 及相关软件，费用含在合同报价中。 14.2本项目将实行“bim”信息化管理模式，建立建筑信息模型，利用数字 技术包括cad、可视化、参数化、gis、精益建造、流程、互联网、移动通讯等 表达建设项目几何、物理和功能信息以支持项目生命周期建设、运营、管理决策 的技术、方法或者过程。施工承包商在项目开工前应制定适合本项目标段的“bim” 信息化管理实施方案，报送监理单位及业主单位审核通过后实施，相关费用包含 在合同报价中。 14.3bim应实现的功能（不限于） （1）与三维地理信息系统（3dgis）联合应用，针对车辆段的区域内需要 管理的各类建筑和设施建立三维gis系统平台，并建立所需要管理的建筑物和设 施的

专用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或签署的文件视为本合同的组成部分。 b5e2rgbcap 1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1.2.5设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1.3工程和设备 1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：活动板房、卫生间、围挡、停车场等。 1.1.3.9永久占地包括：详工程总平面布置图。 1.1.3.10临时占地包括：详工程总平面布置图。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共 和国

本文主要针对该合同的通用条款做一个简单的分析，并按照合同内容展开。 第一条是相关合同重要名词的定义。这些定义的准确性十分重要，它是双方合同履行以及纠 纷解决的重要依据，如果出现歧义或模糊不清的地方，就会增加双方合同履行过程中的风险。 并且一些关键词语的定义也不能显失公平，如买方的接收地点、时间等，从而加大了另一方 的履约风险。这样最终有可能会导致双方无法达成协议，从而失去了合同本身的作用，给双 方带来不必要的损失。所以合同中条款和关键词规定的准确性和公平性尤为重要，否则有可 能会给双方都带来不必要的风险。 第二条是合同范围的明确。合同的范围一定要限定清楚。范围不清很有可能会增加双方的无 用功，加大履行合同的成本，甚至导致合同最终无法完全履行，增加了双方因合同本身的缺 陷带来的风险。 第三条是合同价款的说明。合同价款是整个合同最为关键和核心的部分，它关系到

十一、专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1、补充本合同协议书2、本 合同协议书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、标准、 规范及其有关技术文件6、图纸7、工程量清单8、工程报价 单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视 为本合同的组成部分。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用汉语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：合同法、招投标法，以 及与本工程项目相关的法律、行政法规。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：公路工程施工及验收规范 发包人提供标准、规范的时间：无 国内没有相应标准、规范时的约定：无 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 2010年月日前提供施工图纸三套 发包人对图纸的保密要求：无 使用国外图纸的

第1页共15页 竭诚为您提供优质文档/双击可除 租赁合同附加条款 篇一：租赁合同补充协议样本 补充协议 出租方（甲方）： 通信地址： 联系电话： 法定代表人： 承租方（乙方）： 通信地址： 联系电话： 法定代表人： 根据相关法律法规的规定及双方签订的《租赁合同》， 经甲、乙双方友好协商，并达成一致意见，甲、乙双方共同 订立了本补充协议。 第一条：甲方将其位于（以下称出租屋）出租给乙方（租 赁范围见附图），出租屋建筑面积为。 第二条：乙方租用出租屋的期限为。即从年月日至年月 第2页共15页 日止。 (:租赁合同附加条款)乙方承租甲方出租屋作用途，并 保证在其经营及用途范围内合法经营。 第三条：1、在本协议生效之日，乙方应向甲方交纳租 赁定金人民币元及交纳一个月租金，甲方在合同期满后（包 括提前终止）及乙方没有违约的情况下，并在乙方返还甲方 租赁物时，出租

第三部分专用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：。 1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人： 名称：； 资质类别和等级：； 1.1.2.5设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 1.1.3工程和设备 1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。 1.1.3.9永久占地包括：施工红线范围内的所有用地。 1.1.3.10临时占地包括：建设过程中的所有临设用地。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：发包人对工程的相关管理规定和文件。 1.4标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和重庆市有关建设工程的相关规范、标准和要 求。 1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无； 发包人提供国外标准、规范的份数：无； 发包人提供国外标准、规范的名称：无。 1.

施工合同结算条款是工程造价控制的关键所在,文章用实际案例,从四个方面谈对施工合同结算条款签订的形式、注意点的认识和体会。只有合同条款规范、合理,公平体现双方权力义务,才能为后续工作打下良好的基础,提供可靠的依据,才能事半功倍。

专用合同条款 1．一般约定 1.1词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1.2.2发包人：。 1.1.2.3承包人：。 1.1.2.5分包人：本工程不允许分包。 1.1.2.6监理人：。 1.1.4日期 1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：自通过合同工程完工验收之日起二年。 1.2合同文件的优先顺序 进入合同文件的各项文件及其优先顺序是： （1）合同协议书（含合同谈判中澄清文件、补充协议、谈判纪要等）； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录（含评标期间投标人递交和确认并经评标委员会同意的对有 关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）； （4）专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分，如果有）； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）； （7）图纸（含补遗书中与此有关的部分，如

合同条件目录 页数 二、合同专用条款pc/03–pc/17 4.图纸pc/03 6.总监理工程师的委派与指令pc/03 7.发包人代表的委派与指令pc/03 8.项目经理pc/04 9.发包人工作pc/04 10.承包人工作pc/05 11.总包管理及配合pc/06 14.暂停施工pc/07 15.工期延误pc/07 16.工程竣工pc/08 17.工程质量pc/08 19.隐蔽工程、关键工序和中间验收pc/09 21.工程试车pc/09 22.安全文明施工pc/09 24.合同金额及调整pc/09 25.工程款(进度款)支付pc/10 26.材料设备供应pc/11 27.材料设备结算pc/12 28.设计变更、技术洽商、现场签证pc/13 29.确定

合同生效条款——《合同法》第32条规定“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章的时间合同成立。”第44条规定“依法成立的合同，自合同成立时生效。”当事人可以在合同约定合同生效条款，此为当事人对合同生效附有条件或期限的特别约定条款...

第一部分协议书 发包人（全称）：瓦房店市人民政府九龙街道办事处 承包人（全称）：大连龙源水利工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合 同。 一、工程概况 工程名称：瓦房店市2015年农业开发土地治理项目十二标段 工程地点：瓦房店市九龙街道办事处 工程内容：袁沟河道治理（包括河道清淤、河堤填筑、浆砌石护岸墙）3km。农桥一座。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：__—— 资金来源：财政投资 二、工程承包范围 承包范围：袁沟河道治理公里 三、合同工期： 开工日期：2015年9月11日 竣工日期：2016年9月10日 合同工期总日历天数365