精品文献
发包人向承包人索赔
发包人造成工程停建、缓建,承包人的应对技巧
发包人造成工程停建、缓建，承包人的应对技巧 在工程建设过程中， 发包人应当按照合同约定履行自己的义务， 为承包人的 建设工作提供必要的条件， 保证工程建设顺利进行。 如因发包人的原因致使工程 停建或者缓建 (比如发包人未依约支付工程款 )，承包人可就停建、 缓建造成的损 失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。 以案为例，某施工单位 (乙方 )与建设单位 (甲方 )签订了工业厂房施工合同。 甲方在乙方进入施工现场后， 因资金短缺无法如期支付工程款， 要求乙方临时停 工 1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、 窝工和材料积压等费用损失向甲方 发出索赔报告并经甲方签收。 后双方因索赔问题发生纠纷， 法院根据乙方提交的 索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。 承包人如何应对类似索赔事件？ 一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认 索赔报告的
水利建设工程承包人索赔举证实践分析
水利建设工程承包人索赔举证实践分析
加强工程索赔是当前水利建设工程承包人获取利润、规避损失的一个重要手段。在索赔过程中,承包人必须根据具体索赔个案的特点,依据手头掌握资料的程度决定选取索赔举证方向,争取索赔成功。结合当前水利建设工程领域索赔举证实践,对索赔举证的基本要求、法律依据、常用索赔举证分类、日常资料收集、举证的补救等方面进行分析,旨在不断提高合同索赔规范性、公正性,切实维护合同双方的合法权益,营造公平合理的合同环境。